kok电子竞技

1、合同订立原那么平等原那么：根据?中华人民共和国合同法?第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方 不得将自己的意志强加给另一方的规定，平等原那么是指地位平等的合同当事人， 在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原那么。这一原那么包括三方面内 容：合同当事人的法律地位一律平等。不管所有制性质，也不问单位大小和经济 实力的强弱，其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、 劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产， 侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协 商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把

2、自己的 意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。自愿原那么：根据?中华人民共和国合同法?第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权 利，任何单位和个人不得非法干预的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由 当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第 三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、 变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任， 在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。公平原那么：根据?中华人民共和国合同法?第五条：“当事人应当遵循公平原那么确定各方 的权利和义务的规定，公平原那

3、么要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理 具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原那么确定双方的权利和义务；第二， 根据公平原那么确定风险的合理分配；第三，根据公平原那么确定违约责任。 老实信用原那么：根据?中华人民共和国合同法?第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵 循老实信用原那么的规定，老实信用原那么要求当事人在订立合同的全过程中，都要 老实，讲信用，不得有欺诈或其他违背老实信用的行为。善良风俗原那么：根据?中华人民共和国合同法?第七条：“当事人订立、履行合同，应当遵守 法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益的 规定，“遵守法律、行政法规，尊重社会公

4、德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会 公共利益指的就是善良风俗原那么。包括以下内涵：第一，合同的内容要符合法 律、行政法规规定的精神和原那么。第二，合同的内容要符合社会上被普遍认可的道 德行为准那么。ktv的装修施工合同发包人：承包人：按照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?住 宅室内装饰装修管理方法?及其他有关法律、行政法规的规定，遵循 平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合本装饰装修工程施工具体 情况，双方协商达成如下协议。第1条工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容：房屋间数 室厅；总建筑面积方米。1.3 承包范围：1.4 承包方式：双方商定采取以下第 中承包方式：

5、(1) 承包人包工包全部材料；(2) 承包人包工包局部材料；(3) 承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期： 年月日; 竣工日期：年月日;总日历工期 (包括法定节假 日) ：日。第 2 条 合同价款与支付2.1 合同价款：金额(人民币大写)： : .2.2 合同价款采用方式：双方商定本合同价款采用第 种方式确定。(1) 采用固定价格：固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 .(2) 采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规 定进行调整和竣工结算。(3) 本钱加酬金： 2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币 (大写)，预付款扣回的时间、比例：

6、2.4 工程款 ( 进度款)支付(1) 工程款支付方式： (2) 工程款支付金额和时间： 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工 程款进度款 同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款 进度款 ，双方未达成延期付款协 议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责 任。第 3 条 施工图纸双方商定施工图纸采取以下第 种方式提供：1 发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一 份。2 由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份 费用包含在合同价款内 。第 4 条 发包人工作4.1 指派 为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进

7、度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其 他事宜。4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登 记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理效劳协议，主动接受监 督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线 水、电、 暖气、煤气管道 ，负责到有关部门办理审批手续。4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用考前须知。负 责协调与周围的邻里关系。4.4 负责去除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采 取保护措施。4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承

8、包人处理，承当相应的费用。第 5 条 承包人工作5.1 指派 为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检 查记录。严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保 护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污 染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物 结构及各种设备管线。5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品 进行保护。5.6

9、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作 第 6 条 材料供给6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验 合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址 等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2 由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程 造成损失，责任由发包方承当。6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购 工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。假设 已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第 7 条 平安生产和防火7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合?中华人民共和

10、国消 防法?和有关防火设计标准。7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消 防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承当由 此产生的一切经济损失。7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，按照 规定采取必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接 作业，保证作业人员和周围住房及财产的平安。7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安 操作规程，导致发生平安或火灾事故，应承当由此引发的一切经济损 失。第 8 条 工程质量及验收8.1 双方约定本工程质量应到达国家质量评定 标准 可选择优良或合格 。8.2 优良工程等

11、级增加的经济支出 .8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰 装修施工及验收标准为质量评定验收标准。8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包 人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予 成认。8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知 两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的， 应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第 9 条 工程变更9.1 发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更 洽商签证，方能进行该工程施工并以此为依据

12、相应变更价款及工期。9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必 须经发包人批准。第 10 条 竣工结算10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报 告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视 为同意。10.2 工程结算kok电子竞技经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向 承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承当违约责任。第 11 条 工程保修11.1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第 12 条 违约责任12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承当违约责任。 每停工或窝工一天，发包人支付给承包人 元。

13、发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 支付滞纳金。12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包 人元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的 %.12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设 和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故 (包括罚款 )由承包人负责并承当损失。12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造 成空气污染超标的，应依法承当赔偿责任。12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发 包人负

14、责。12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终 止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8 双方约定其它违约责任： .第 13 条 争议的解决方式13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决 ; 也可由有关 部门调解 ;协商或调解不成的，按以下第 种方式解决：(1) 提交大连仲裁委员会仲裁 ;(2) 依法向工程所在地人民法院起诉。第 14 条 不可抗力14.1 双方关于不可抗力的约定： .第 15 条 保险 .第 16 条 合同生效16.1 合同生效日期： 年 月日第 17 条 合同份数17.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存 一份。双方约定合同副本份数： .第 18 条 合同备案、鉴证18.1 合同备案、鉴证：发包方： 身份证号： ;承包方： 身份证号： .第 19 条 其它约定发包方盖章 ：_授权代表 签字 ：年月日日承包方 盖章：授权代表 签字 年 月_签订地点： 签订地点：