kok电子竞技

1、工程承包人：劳务分包人：签定地点：签定日期：工程施工劳务合同工程承包人：劳务分包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，鉴于自贡电力建设集团有限公司荣县分公司（以下简称为“工程承包人”）与工程分包人XXXXXXXXX经签定施工分包合同（以下简称“分包合同”），双方就工程施工劳务分包事项协商一致，订立本工程施工劳务分包合同（下称“劳务分包合同”）。1、 劳务分包人资质情况资质证书号码：资质证书发证机关：资质专业及等级：资质复审时间及有效期：营业执照号码：安全生产许可证号码：电监会核发的承装（修、试）电力设施许可证号码：2、 劳务分包工

2、作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：、承揽该工程全部电力、电器设备的安装、调试。主体工程按设计的电力、电器布局图施工（电力、电器设计图纸：1-14/14、1-18/18两套）以及从配电室配电盘低压侧出线至各车间动力盘（包括屠宰、分割、机房、冻库等各车间）至各车间的电器设备照明的所有安装工程和综合办公楼、管理人员宿舍、职工宿舍、食堂、待宰车间、厂区路灯、围墙装饰灯的照明线路的安装，并含因工程需要进行设计变更的内容。3、 工期2016年11月18日至2016年12月30日。4、 工程质量4.1 按照总包合同约定的质量进行施工。4.2 满足设计和验收规范要求，确保工程质量总评为优良，并

3、满足：1、线路工程：分项工程合格率100%，分部工程优良率100%；单位工程优良率100%；2、安装部分：分项、分部工程合格率100%，单位工程优良率100%。杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。实现零缺陷移交，确保工程达标投产、配合工程承包人争创优质工程。4.3 劳务分包人必须建立完善的质量保证体系，并设立专（兼）职质检人员，负责工程质量的管理和检查，服从工程承包人在质量方面的统一管理。4.4 劳务分包人必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方、行业、国家电网公司颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。并随时接受工程承包人专业工程师和

4、监理工程师的抽查和重点检查，提供必要的检查条件。4.5 劳务分包人应配合工程承包人做好质量检查、质量评定资料的填写与签认，并服从工程承包人的指导和监督。4.6 劳务分包人如达不到本合同约定的质量等级，工程承包人有权责成劳务分包人进行返工，由此造成的工期及返工损失、业主处罚等由劳务分包人承担。5、 总包合同5.1 工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。5.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。6、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工10天前，向劳务分包人提供图纸固套，以及与本合同有关的标准图壹套。7、项目经理7.1 工程承包人

5、委派的担任驻工地履行本合同的项目经理（或项目负责人，下同）为XXX身份证号码,职务项目负责,职称也委托权限现场施工综合管理，委托期限2016年11月18日至2016年0月30日。7.2 劳务分包人任驻工地履行本合同的项目经理为XXX身份证号码：XXXXX职务项目经理，职称无，委托权限负责XXXXX委托期限2016年1T月18日至2016年12月30日。8、工程承包人义务1.1 组建与本工程相适应的项目管理组织机构，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的安全、质量和工期向发包人负责。1.2 负责编制施工组织设计，统一制定本工程施工各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划和物资需求

6、计划。实施对工程安全生产、质量、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收移交。1.3 负责工程安全技术交底，安排施工技术档案资料的收集整理及交付验收。安全技术交底必须形成书面交底记录，所有参与交底人员签字认可，现场劳务作业人员与参与交底人员要一一对应。交底内容包括但不限于：(1) 本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标。(2) 涉及到工程承包人的现场施工的相关管理制度(如标准化管理体系的要求等)。(3) 与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、工艺要求、规程规范要求、施工方案及安全、质量保证措施。(4) 本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及

7、控制要求。(5) 总包合同有关主要条款。1.4 按时提供技术资料，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。1.5 按本合同约定，向劳务分包人支付合同价款。1.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。1.7 工程承包人应实施劳务分包实名制管理，履行指导、规范和监管职责、并按规定留存管理资料。1.8 对进入施工现场的劳务分包作业人员进行入场安全教育和考试，做好入场教育培训记录，并为考试合格的人员办理信息卡。信息卡包含作业人员近期免冠彩色照片、姓名、籍贯、身份证号码、工种、体检、职业技能证书、培训考试、从业经历等信息。1.9 项目实施中，为

8、劳务分包人员提供业余学习场所，采取集中学习、授课、播放影视片等各种形式，开展分包人员安全施工常识、安全工器具使用、安全质量通病防治、施工技术与方法、事故应急处理和信息报送等方面的培训。9、 劳务分包人义务9.1 劳务分包人应向工程承包人交纳安全文明施工保证金。用于保证现场安全文明施工、施工质量、合同履行等正常进行，出现保证金扣款情况即进行扣款，其扣款总金额超过上述规定后从劳务分包合同价款中抵扣。9.2 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织身体健康具有相应资格证书的熟练工人投入工作。自觉遵守法律、法规和有关规章制度及地方风俗、乡规民约。9.3 劳务分包人根据工程承包人编制的施工

9、组织设计总进度计划要求，每周三提交下周施工作业计划，经工程承包人批准后严格实施。9.4 严格按照本工程设计图纸、施工与验收规范、有关技术标准要求及工程承包人编制的施工组织设计、作业指导书精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守电力工程建设安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门或单位对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任引起的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、安全文明施工等问题导致的各种经济损失、处罚及其他法律责任。9.

10、5 劳务分包人在进场开工3日内向工程承包人提交施工管理组织机构、质量管理体系及控制措施、安全管理体系及控制措施、工期目标及控制措施、环境保护与文明施工体系及控制措施等为完成工程目标的相关措施等。并在进场开工3日内作出工期保证措施，包括人员配置、人员进出场时间、工器具配置、工器具进出场时间等。在阶段性工期内应精心合理组织人力、物力以确保工程的工期。劳务分包人应根据施工任务调整施工力量，以确保施工任务的完成。在施工期间发生的各种停工，劳务分包人应合理调整施工资源。9.6 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备和材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗

11、情况；接受工程承包人对施工现场进行的摄像、摄影或视频监控；自觉与现场其他单位协调配合，服从全局。9.7 劳务分包人负责到地方有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理（即向工程承包人提供全部劳务作业人员身份证复印件、健康证明及资格证书等）。9.8 按工程承包人要求，按时提交的有关工程施工报表、完整的原始施工资料，配合工程承包人做好工程检查验收及交付工作。9.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因劳务分包人责任发生的毁损，劳务分包人应自行承担由此引起的一切经济损失、各种罚款及相关法律责任。9.10 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳

12、务分包人使用的图纸、材料、机具、设备及其他设施，因劳务分包人责任造成的毁损应照价赔偿或按双方约定处理。9.11 劳务分包人必须服从工程承包人转发的工程发包人及监理工程师的指令。9.12 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业的实施、完工负责劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.13 劳务分包人必须按劳动合同法规定与劳务分包作业人员签定劳动合同，未签定劳动合同的劳务分包作业人员不得进场作业。9.14 劳务分包人应按工程所在地地方政府有关农民工工资保证金的规定缴纳保证金。劳务分包人必须按其劳动合同约定每月按时向劳务分包作业人员发放劳动报酬，劳动报酬额不得少

13、于政府规定的最低工资标准，要做好劳务报酬发放记录，并于下次申请支付预(结)算款时提交给工程承包人。9.15 对于劳务分包人的人员，出现下列情况时，劳务分包人必须于2天内更换：(1) 工程承包人有证据证明无法胜任工作者。(包括：在身体、心理、个人素质、体能不能胜任工作，对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等)；(2) 不积极配合监理、业主及工程承包人正常工作安排者；(3) 违反工程承包人工地现场管理规定者；(4) 无证上岗者(适用于按规定必须有执证上岗作业的)；(5) 与劳务分包人进场人员花名册不符者；(6) 与本工程施工及劳务作业无关的人

14、员。9.16 劳务分包人进出场人员(花名册)必须报工程承包人备案，在各工序开工3日内将进场作业主要人员(项目负责人、技术人员、质量人员、安全人员和主要班组长、特种作业人员)从业资格证书和职业技能证书原件交由工程承包人审查并留存复印件。劳务分包人应保证提供证件的真实性。9.17 在项目实施过程中劳务分包人进场作业主要人员必须与劳务分包人签定劳动合同，存在事实上的社保关系，以及相关资质注册在劳务分包人处，并应接受工程承包人的重点管控，按照相关要求履行到岗到位职责，其项目负责人、技术人员、质量人员、安全人员和主要班组长每月现场在岗天数不得少于20天，对随意更换主要人员的将追究违约责任，严格杜绝施工现

15、场“人证不符”的现象。9.18 劳务分包人撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕，保证不因外欠款问题影响工程承包人施工和损害工程承包人企业信誉，否则工程承包人有权直接扣除劳务分包人本劳务分包合同款项或保证金用于先行代付。10、 安全施工与检查10.1 工程承包人应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作，制定、指导、督促和落实的安全施工方案或措施。10.2 劳务分包人对其分包作业工作内容的安全负责，做到安全生产、文明施工。分包施工期间，分包合同主体单位主要负责人即为安全生产第一责任人，对分包工程的安全生产负主要责任，严格执行安全生产法规，接受工程承包

16、人的安全监督、检查、处罚；设立安全组织机构和专（兼）职安全员，对作业人员进行安全管理、教育。10.3 劳务分包人应执行国家的法律、法规和政府的有关规定，执行施工程承包人对安全和文明施工的有关规定，并承担因劳务分包人原因造成的财产损失和伤亡事故的责任及由此发生的费用，如出现安全保证金扣款事项按签定的安全协议中安全保证金扣款条件执行。10.4 由于劳务分包人原因不能落实安全施工方案或措施，或违规使用安全设施及安全保护用具，或不服从工程承包人安全施工管理所造成的安全事故，责任由劳务分包人承担，其造成的损失赔偿费、抚恤费和法律责任由劳务分包人承担。10.5 劳务分包人应服从工程承包人安全施工管理，必须

17、配备专（兼）职安全员配合工程承包人施工现场安全监督管理工作。专（兼）职安全员负责施工分包作业内容的安全管理，确保施工安全。10.6 劳务分包人必须接受工程承包人进行施工技术安全措施的监督、检查。10.7 劳务分包人应设置保障施工人员安全的照明、警戒标志和看守。同时做好劳动保护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施。10.8 劳务分包人必须积极配合工程承包人创建安全文明施工氛围，服从工程承包人的统一部署。11、 安全防护11.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及在临街交通要道以及近电设施附近施工时，施工开始前应向工程承包人提由安全防护措施，经工程承包人确认交底后实施，防护

18、措施费用由工程承包人承担。11.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），安全工器具必须备齐，并做实验，合格用品方可进入施工现场。12、 安全事故处理一旦发生伤亡及其他安全事故，劳务分包人必须立即kok电子竞技急救机构和工程承包人，工程承包人应按规定向上级主管部门kok电子竞技。劳务分包人应按国家有关法律法规及相关规定做好事故抢险抢救、保护事故现场、妥善做好伤亡人员家属的安抚及善后等事故处理工作。13、 保险13.1 劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。13.2 劳务分包人必须为所属劳务作业人员在工作前购买工伤保险和意外伤害保险（费用已计入合同报价），并将保

19、险复印件提交工程承包人备案；应为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）工伤保险、医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金。13.3 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少事故造成的损失。14、材料、设备、构配件供应1.1 1劳务分包人应在接到图纸后7天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。1.2 2工程施工所用水泥、砂、石、钢材、地脚螺栓等主要材料及消耗性材料由工程承包人提供，劳务分包人使用，交付

20、地点为工程承包人材料站。从交付地点到劳务分包人施工使用点的装卸、运输由总承包人负责承担费用，保管由劳务分包人负责并承担费用。1.3 3工程施工所用消耗性材料由劳务分包人采购，其费用已计入合同单价或总价中。1.5 5劳务分包人作业使用的机具、设备，除附件一所列机具、设备由工程承包人提供外，其它机具由劳务分包人提供，性能应满足施工的要求，及时运入施工现。沧暗魇栽诵辛己，并经工程承包人批准后方可使用。1.6 6劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人提供的材料、设备，因保管不善发生毁损、灭失等，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误及引起的一切经济损失。劳务分包人的材料站点应按工程承包人的材

21、料管理规定设置。15、 合同价款本工程的合同价款暂定为人民币元。大写：XXX元整。竣工资料所产生的费用包含在以上工程价款内，不再单独计价。16、 工程量的确认劳务分包人按月将完成的劳务分包工程量报工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人确认，超出设计图纸范围或因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。17、 合同价款预（结）算及支付17.1 劳务分包人在申请月度工程款支付、分部工程预（结）算款支付时，必须向工程承包人提供分包劳务作业人员的劳动报酬发放记录，每次申请预结算付款时需提交上一次劳动报酬发放记录。劳务分包人不提交（或虚假提交）上一次劳动报酬发放记录的，工程承包人有权不予支

22、付。17.2 工程承包人在每月110日内按劳务分包人上月完成的工程量85%支付其月度工程款，劳务分包人应开具发票，具体支付程序按工程承包人财务管理规定执行。17.3 全部分包工程验收结束后，劳务分包人应在30天内向工程承包人递交完整的竣工分包结算资料，工程承包人对结算资料进行审核。17.4 经双方确认后的竣工分包结算书，工程承包人应在收到双方确认结算完整资料后14天内向劳务分包人支付合同价款。17.5 工程变更及其他条款中约定可调整的费用，应按本合同有关规定履行报批审核手续后作为合同价款可同期调整。18、 施工变更18.1 施工中如发生对本合同约定工作范围、内容进行变更，工程承包人项目经理应提

23、前3天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应的技术资料和说明。劳务分包人应按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求进行施工。18.2 非劳务分包人原因造成的变更导致工程量的增加，增加的合同价款工程承包人承担，工期相应调整；因变更减少工程量，合同价款相应减少，工期相应调整。18.3 施工中劳务分包人不得违反设计文件规定和本合同约定擅自变更工程劳务分包施工内容及范围，因劳务分包人擅自变更设计发生的费用及由此导致工程承包人的一切经济损失，由劳务分包人承担，且延误的工期不予顺延。18.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更、返工及窝工等，劳务分包人无权要求追加合同价款。19、

24、施工验收劳务分包人应确保所完工程劳务施工工程质量符合施工总（分）包合同和本合同约定的质量标准。劳务分包工程施工完毕，应向工程承包人提交完工kok电子竞技，通知工程承包人验收，工程承包人应当在收到劳务分包人的上述kok电子竞技后及时对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在规定期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但发包人或发包委托人或监理进行的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。20、 施工配合20.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人

25、或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合，除双方另有约定外，不再另计因此而发生的自身费用。20.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。21、 违约责任21.1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：(1) 未按照本合同约定支付合同价款；(2) 未履行或未按照合同约定履行合同义务的其他情况。21

26、.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量，或不按约定时限支付合同价款时，应按同期银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务分包合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_5%。的违约金。21.3 工程承包人未履行或未按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金50000元,并赔偿因违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人的工作时间。21.4 当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付合同额5%。的违约金；(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，工程承包人可以要求劳务分包人返工，劳

27、务分包人无法完成的，工程承包人可以委派第三方完成，产生的费用由劳务分包人承担。由此给工程承包人造成损失的，劳务分包人应予赔偿，劳务分包人延误的工作时间不予顺延。劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的合格标准时，劳务分包人应向工程承包人支付因未达到本合同约定的质量标准部分工程量对应价值2%的违约金，但是，其违约金累计不得超过合同总金额的5%;(3)劳务分包人未履行或未按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金50000元,并赔偿因违约给工程承包人造成的经济损失。21.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2

28、2、 索赔22.1 劳务分包人应积极配合工程承包人向第三方的索赔，以便工程承包人能全面履行总(分)包合同。22.2 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和索赔事件发生时有效的证据。22.3 工程承包人未按约定履行自己的义务或(和)指令错误，造成工作时间延误或(和)劳务分包人不能及时得到合同价款及劳务分包人的其它经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：(1) 索赔事件发生后14天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；(2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间或(和)补偿经济损失的索赔kok电子竞技及有关资料；(3) 工程承包人项目经理在

29、收到劳务分包人送交的索赔kok电子竞技和有关资料后，于28天内给予答复或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；(4) 工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔kok电子竞技和有关资料后超过28天未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发生索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔kok电子竞技。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。22.4 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。22.5 未按上述约定

30、程序和时限进行索赔的，视为权利方放弃索赔权权利。劳务分包人应于索赔事件发生后7天内完成索赔事项的签证手续。23、争议1.1 1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行协商或申请相关部门调解，协商或调解不成的，双方约定采用下列第S种方式解决争议：(1)向合同签订地仲裁委员会申请仲裁,按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(2)向合同签订所在地人民法院提起诉讼。1.2 2发生争议后，除非由现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。(1)合同确已无法履行，双方协议终止合同;（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（

31、3）仲裁机构或法院要求停止合同工作。24、 禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包，否则，将承担违约责任或承担相关法律责任。25、 不可抗力25.1 本合同不可抗力的定义与总（分）包合同中的定义相同。25.2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应组织劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作时，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理书面报送损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包

32、人项目经理通报一次损害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式kok电子竞技和有关资料。25.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担；(2) 劳务分包人自有人员伤亡、自有机械设备损坏、按合同约定自行采购或提供的材料及自有的其他财产损失、自身停工损失，由劳务分包人承担；(3) 工程承包人自有人员伤亡、自有机械设备损坏及其他财产损失、自身停工损失、以及提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承

33、担；(4) 停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人商承担；(5) 工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；(6) 延误的工作时间相应顺延。25.4 因合同一方迟误履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履约方的相应责任。26、 文物和地下障碍物26.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，该项目经理应于收到书面通知后24小时内kok电子竞技当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人

34、承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。26.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，该项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。27、 合同解除27.1 工程承包人不按照本合同的约定支付合同价款，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过14天，工程承包人仍不支付合同价款，劳务分包人可以发出通知解除合同。27.2 因不可

35、抗力或发包人原因造成总（分）包合同无法履行时，经工程承包人通知，双方终止或解除劳务分包合同。工程承包人应支付劳务分包人已完成并验收合格工程量的合同价款。27.3 因劳务分包人在施工人员数量、能力素质等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期无法达到要求时，经现场监理确认，工程承包人可以解除劳务分包合同。劳务分包人应在接到解除合同通知后7天内撤离现场。劳务分包人不按要求退。Τ械Ｓ纱烁こ坛邪嗽斐删盟鹗。工程承包人应支付劳务分包人已完成并验收合格工程量的合同价款，未完成或完成未验收合格的不予支付。27.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要

36、求撤由施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤由提供必要条件。27.5 当劳务分包人发生下列情况时，工程承包人有权直接解除劳务分包合同：(1)因分包商原因造成人身死亡事故、电网事故；(2)发生群体性打架斗殴、寻畔滋事事件；(3)发生群体上访不稳定事件；(4)提供的资料存在重大偏差或有欺诈行为；(5)违反国家法律法规和劳务分包规定；(6)严重违约可能导致合同不能继续履行的其他行为。28、 合同终止双方履行完毕合同义务，本合同即告终止。29、 合同份数29.1本合同正本2份，具有同等效力，工程承包人和劳务分包人各执L份；本合同副本匕份，工程承包人执1份，劳务分包人执1份。30、其他条款30.1 工程施

37、工中如劳务分包人不能满足工程承包人施工计划、工期的要求，经工程承包人提由整改要求，劳务分包人拒绝整改或经整改后仍不能满足要求的，工程承包人有权调整劳务分包人分包范围，直至解除劳务分包合同，由此产生的费用增加及经济损失，由劳务分包人承担；对因劳务分包人不能按工程承包人要求按工期计划完成任务或不能实现工期要求，工程承包人在对劳务分包人分包工程量进行调整时，调整工程所需费用从合同总价款中扣除，差额部分由劳务分包人补足。30.2 工程承包人各管理部门下达的所有安全文明施工、工程质量控制及工程进度控制等管理文件均作为合同附件以保证工程承包人正常开展工程劳务分包管理。30.3 经调查确认，如因劳务分包人及

38、其员工的原因发生不稳定群体性事件或严重影响发包人、工程承包人声誉形象的事件，工程承包人有权根据需要，适时调整劳务分包人分包范围及内容，直至解除劳务分包合同。30.4 因工程承包人原因（不可抗力除外）造成本合同项下发生全面、连续停（窝）工3天以上，超由3天的部分劳务分包人可向工程承包人申报现场停窝工补偿费，现场停窝工人数由工程承包人核定并不得超过施工组织设计和工程承包人批准或备案的劳务作业人员数，停窝工补偿单价为100元/工、日计算。30.5 工程承包人如需劳务分包人承担本合同规定的分包范围和劳务作业内容以外的工作，由双方另行协商签订补充合同予以明确补充合同价款。30.6 双方约定的其他事项：双

39、方约定质保期为1年。31、合同生效合同定立时间：2016年11月18日合同定立地点：XXXXXXXXXXXX本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或经济合同专用章后生效。32、合同附件附件一：工程劳务分包安全协议附录1、2、3:安全保证金扣款标准（通用部分、安装专用部分）附件二、廉洁承诺合同工程承包单位：（章）劳务分包单位：（章）36住所：法定代表人：或委托代理人:住所：法定代表人：或委托代理人:开户银行:帐号：邮政编码:开户银行:帐号：邮政编码:附件I工程劳务分包安全协议（安装工程劳务）工程承包人：XXXXX劳务分包人：XXXXXX为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方

40、针，明确双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司国家电网公司建设工程分包安全协议范本的有关规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。一、工程项目1 .项目名称：XXXXXXXXX2 .项目地址：XX3 .劳务分包范围：4 .劳务分包形式：5 .合同编号：XXX6 .项目期限：有效期与工程施工劳务分包合同一致。二、协议内容1. 安全文明施工目标（ 1）不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件；（ 2）不发生因工程建设引起的电网及设备事故；（ 3）不发生一般施

41、工机械设备损坏事故；（ 4）不发生火灾事故；（ 5）不发生环境污染事件；（ 6）不发生负主要责任的一般交通事故；（ 7）不发生对公司造成影响的安全事件；（ 8）达到工程承包人提出的现场安全文明施工要求。2. 本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：2.1 中华人民共和国安全生产法；2.2 建设工程安全生产管理条例；2.3 生产安全事故kok电子竞技和调查处理条例（国务院令493号）；2.4 电力安全事故应急处置和调查处理条例（国务院令599号）；2.5 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定2.6 国家电网公司基建安全管理规定；2.7 «国家电网公司电力

42、安全工作规程；2.8 国家电网公司输变电工程文明施工标准；2.9 国家电网公司建设工程分包安全管理规定；2.10 国家电网公司电力建设安全工作规程2.11 建设工程所属的地方安全、环境法规；2.12 建设单位、发包单位有关安全文明施工的规章制度。3. 双方的安全文明施工权利和义务3.1 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和工程承包人有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。3.2 分包项目按照“先订劳务分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前

43、或要求提前开工。3.3 建立健全安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。3.4 施工期间，工程承包人指派壹名项目经理负责本项目的安全文明施工管理，劳务分包人指派XXXX负责本项目的安全文明施工管理，并配备安全监督人员壹人。3.5 按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求，设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必须按照规定履行审批手续，采取可靠安全措施后，方可拆除、变动，并及时恢复或重新设置。3.6 工程施工中组织开展危险源或危险点分析预

44、控工作，重视对安全问题、事件的原因分析，落实防范措施，防止事故的发生。3.7 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材，设置消防安全标志和安全通道，并定期组织检验、维修，保障消防设施和器材有效、完好。3.8 按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。3.9 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现。舳痹ぐ，按照有关事故kok电子竞技规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门kok电子竞技事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。3.10 因违反本协议

45、造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。4. 工程承包人的安全文明施工权利和义务4.1 对劳务分包人的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；劳务分包人资质、资格不符合规定的，有权要求劳务分包人更换人员或终止合同。4.2 组织劳务分包人作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定，发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。4.3 定期和不定期召开安全工作例会，协调解决现场的安全问题。4.4 编制并向劳务分包人书面明确施工方案、作业指导书和安全措施，劳务作业前，组织劳务分包人的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行施工

46、作业的安全技术交底，由双方签字确认，并在作业过程中进行指导。临近带电设备作业，落实专人监护。4.5 向劳务分包人通报建设单位和工程承包人的安全工作计划和要求、安全事故通报（简报、快报）。4.6 组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。4.7 建立和执行电气安全工器具，起重、电动工器具等安全管理制度，定期检查检测，符合安全使用要求；按约定向劳务分包人提供合格的作业工具、安全工器具，定期进行检测。4.8 危险性较大的施工项目应编制、审批相应的施工方案或作业指导书，并向劳务分包人进行安全施工交底、双方签字确认，督

47、促和指导落实专项安全措施。4.9 督促劳务分包人落实临时用电方案要求的安全措施、开挖的防坍塌措施、高空作业的防坠落措施、施工区域的隔离措施、临时停止工作的锚固措施等专项安全措施。4.10 在劳务作业开始和结束前做好相关单位的交接手续，确认各方交接状态的安全措施。4.11 在城镇、交通道路等人员密集区域施工，应编制交通组织方案和安全措施。督促劳务分包人根据方案和措施要求设置全封闭路栏、安全警示、交通指示和夜间警示灯等。4.12 进入变电站施工做好和相关单位的协调工作，必要时组织签订各方安全协议。4.13 对控制室、继保室、通信机房、计算机室等，已敷设的电缆，已安装变压器、盘柜、蓄电池等设备，以及

48、现场的易燃易爆危险品，应采取可靠的防火隔离措施，配置相应的消防器材。4.14 组织劳务分包人落实施工现场临时用电、高处作业、临边和孔洞防护等安全文明施工、环境保护各项措施；建立和执行SF6气体的采购、储存、使用和回收处理的安全管理办法和措施。4.15 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，负责劳务分包人的办票工作，督促劳务分包人按票执行。4.16 督促劳务分包人劳务作业人员定期进行体检。4.17 组织劳务分包人参加相关应急演练，提高应急处置能力。4.18 按相关规定对劳务分包人进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。4.19 组织协调同一区域交叉施工，督促各方落实相应的隔离和错时施工

49、等安全措施。5. 劳务分包人的安全文明施工权利和义务5.1 按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。5.2 劳务分包人进入现场的劳务作业人员应符合国家和地方的有关用工规定，应是劳务分包人企业在册的体检合格人员，人员应保持相对稳定，进入现场作业的人员应经工程承包人审核同意。5.3 按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；配合工程承包人组织作业人员（包括现场各类管理人员）的入场安全教育，为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查。5.4 执行有关规定，落实各项劳务作业项目的安全文明施工具体措施。5.5 参加工程承包人组织的安全工

50、作例会和安全活动，配合工程承包人解决现场的安全生产问题。5.6 在劳务作业前，进行危险点分析和预控，由作业负责人对作业班组和全体人员进行安全交底，并经全体人员签字确认后，方可开工。5.7 对地下管线、架空线路、通信线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。5.8 严格特种作业人员管理，包括特种作业的培训、复审，持证上岗，并报工程承包人备案。5.9 遵守现场安全文明施工管理制度，服从工程承包人、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。5.10 在工程承包人指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经工

51、程承包人许可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、对人员造成伤害和对已建成设备设施的损坏。5.11 每天由安全人员进行现场安全巡查，检查现场施工人员的行为规范和安全措施落实情况，及时纠正违章、整改安全隐患。5.12 督促接触粉尘、有毒有害等物质的人员正确使用职业病防护用品。5.13 严格执行工程承包人现场施工脚手架、跨越架验收检查管理制度，按规定搭设、验收挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。5.14 对危险性较大的作业项目，落实工程承包人编制的专项安全技术措施，满足安全施工条件，得到工程承包人许可，并在工程承包人专人监护下工作。5.15 按照工程

52、承包人的现场施工环境保护的措施和要求，实施作业产生的扬尘、废气、废水、固体废物、化学危险废料及噪声、振动等控制措施。5.16 落实本劳务作业相关的防火、防大风、防汛、防坍塌、防冻、防暑、防雷、防雨等安全防范措施。5.17 落实工程承包人制订的施工临时用电管理措施，做好临近带电设备以及其他危险区域的隔离防护和专人监护措施。5.18 制订自带作业工（机）具、安全工器具的管理措施；对使用的作业工（机）具、安全工器具进行检查、维护，确：细裼行，并教育督促劳务作业人员正确使用、维护作业工（机）具和安全工器具。5.19 按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行

53、检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措施；教育并监督劳务作业人员正确使用登高工具、防坠装置和个人保安接地线。5.20 高处作业应设置作业平台、安全网、水平安全绳、防坠装置等的安全措施，并采取有效的防止高处落物的安全措施，特别做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施。5.21 严格按照工程承包人的施工方案）作业指导书和安全技术交底要求，落实开挖的防坍塌措施、施工区域的隔离措施、临时间断工作及未可靠固定的设备须采取锚固、接地等专项安全措施。5.22 临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。5.23 在可能有感应电压的情况下作业，应保持安全距离，采取有

54、效可靠的接地与防护措施。5.24 施工中可能影响其他施工作业人员或设备的安全时，应向工程承包人提由相应要求，安全措施落实后方可开展工作。5.25 在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。5.26 作业人员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体突然喷由伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上下工井，工井口应用井圈或护栏，作业人员撤离电缆井或

55、隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。5.27 落实作业区内危险化学品使用和废料处置的要求和措施、并对施工中产生的危险化学废料按规定进行回收和集中处置。5.28 严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，落实相应的安全措施和防火措施。在己受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。5.29 定期组织劳务作业人员身体检查，并按照国家规定为本单位人员办理人身意外伤害保险。5.30 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，按要求及时kok电子竞技有关方面，并做好善后处理工作。5.31 对工程承包人、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对工程承包人、监理在安全管理

56、工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。6. 安全文明施工考核标准6.1 劳务分包人按照分包管理要求，向工程承包人缴纳的安全保证金。6.2 一旦发生由劳务分包人责任引起的各类伤亡事故、事件及劳务分包人的违章违规、违反本协议条款的行为，劳务分包人必须立即通知工程承包人代表和急救机构，工程承包人代表应按规定向上级安全、建设管理部门kok电子竞技。劳务分包人应按国家有关法律法规对事故进行处理，并立即开展抢救，妥善做好伤亡人员家属的安抚及善后工作，并支付所涉及劳务作业人员的伤亡补偿、补助、安置、工资等一切费用。工程承包人应为抢救提供必要的条件，其涉及的费用属于劳务分包人责任时由劳务分包人承担，工程承包人不承担任

57、何连带责任。同时，工程承包人有权按照保证金扣款标准扣除劳务分包人相应的安全保证金。6.3 工程承包人在支付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的“安全保证金扣款通知单”，对安全保证金进行扣款。6.4 劳务分包人被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。7. 需要补充协议内容三、附则1. 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。2. 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。3. 协议有效期与主合同一致。主合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。4. 安全保证金的扣款标准按照附录1、附录3安全保证金扣款标准通用部分和安装专用部分的规定执行。5. 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。6. 其他未尽事宜可另行约定。7. 本协议一式五份，工程承包人执叁份，劳务分包人执贰份。双方法人代表或授权委托人签字并加盖双方公章后生效。工程承包人：劳务分包人：法定代表人法定代表人或委托代理人）签订日期：2015 年 12 月 8 日或委托代理人签订日期：2015年12月8日38